| >>欢迎定购广告位 |
网站建设垂询电话：
直线：0571-87812115
传真：0571-87808386
广告投放垂询电话：
直线：0571-87812115
传真：0571-87808386
Email:master@51wale.com
|
|
|
| 招标文件范本（二） |
| ⊙项目内容: |
通知中标单位，中标人应在三十日内，与招标人应按有关法律法规、招标文件及投标文件签订施工合同。
2、中标通知书将成为合同的组成部份。
（三）、履约保证
中标人在收到中标通知书后，应在签订合同前向招标人提交履约保证金，履约保证金应是转帐支票、银行汇票。履约保证金，为中标价的10%。如在规定时间内，中标人无法提交履约保证金的，招标人有权罚没其投标保证金并可拒绝与之签订合同。
（四）、合同签订
招标人将根据嘉善县建设工程施工合同管理的规定，依据招标文件、投标文件，与投标人草签的施工合同报县建设工程合同管理办公室审查后，正式签订。
第二章合同主要协议条款
合同条款采用建设工程施工合同示范文本（GF-1999-0201）的《合同条件》。
合同协议条款将由招标人（甲方）与中标单位（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标人提出涉及及投标人的主要条款，投标人应在投标文件中进行承诺。
一、施工组织设计与工期
（一）、进度计划
乙方投标文件中的施工组织（或方案），甲方或监理对其进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在签订合同后3天内提供修正的施工组织设计，甲方代表或监理将在3日内批复。
（二）、工程开工
乙方收到甲方开工通知后，在5天内开工。
（三）、工程工期
合同工期以乙方的中标工期为准。
（四）、工期延误
对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，合同工期相应顺延。
1、由甲方造成的延误、障碍阻止。
2、不可抗力。
3、非乙方的过失或造成的（一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时）。
非上述原因，乙方不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任。误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程移交竣工报告的批准日期之间的天数（不足一天的按一天计算）。甲方可从乙方支付的任何金额中扣除此项赔偿费或其它方式收回此款，此赔偿费的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
（五）、工期提前
乙方根据招标工期，在投标书中自行确定的赶工措施费，作为合同造价的一部分。
（六）、其他
1、乙方在投标书中承诺的施工现场组织机构人员，（包括项目经理、主要技术负责人等）不得变更，并确保80%到位率。如确有特殊情况需要更换的，需经甲方同意，否则，甲方可以认为乙方违约。
2、本合同工程不得转包，也不得将整个单位工程分包，部分分项工程确需分包者，其分包单位的资质条件必须经甲方审核同意。
二、质量与验收
（一）、质量标准
乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行施工，甲方对工程质量的要求：合格。
（二）、工程质量等级
乙方中标的质量等级标准为本工程的合同约定条件。
因乙方原因达不到合同中规定的工程质量要求，甲方可要求乙方进行返工，如返工后仍达不到约定条件的，甲方有权扣除乙方的全额履约保证金。甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。双方约定，工程质量由发包方、勘察、设计、监理、嘉善县质量监督站监督和仲裁。
三、合同价款与支付
（一）、合同价款的确定
本工程的合同造价采用中标价，结算根据本招标文件前款有关规定。
（二）、合同价款的调整
发生下列情况之一的合同价格可以调整：1、业主提出的或经业主同意的变更。2、未列入本次招标范围，实际施工时业主发包给中标人施工的，其工程价款可另行计算。
（三）、工程预付款
在施工合同中明确。
（四）、工程款支付
在施工合同中明确。
四、材料和设备供应
（一）、甲方供应材料、设备
甲方供应材料、设备：无。
甲方未按规定条款约定的材料及设备的规格、数量、质量等级和提供时间、地点供应材料设备，所应承担责任是：无。
（二）、乙方采购材料、设备
乙方采购材料、设备：均由乙方采购。
特殊要求：材料设备等须经监理及甲方认定价格及质量后方可使用。
应承担的违约责任：如材料、设备质量不合格，须赔偿由此引起的一切经济损失。
五、设计变更
当本工程设计需要变更时，凭设计单位的工程变更联系单，经招标人和监理单位确认后，变更工程量增减按实调整。
六、竣工结算
本工程竣工验收达到约定条件后，乙方应在28日内提供工程结算。
甲方在同等时间内提供审核意见报有关部门核准。
七、保修
本工程保修期限按：中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》办理。保修期从甲方批准的竣工之日起计算。
本工程保修金为中标价的3%。在保修期满后28天内，应退回乙方保修押金，多退少补。
八、争议、违约和索赔
（一）、争议
甲乙双方因合同发生争议，要求调解、仲裁、起诉的，可按协议条款的约定采用以下方式解决：向有管辖权的人民法院起诉。
发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。
1、同确已无法履行；
2、双方协议停止施工；
3、调减要求停止施工，且为双方接受；
4、法院要求停止施工；
（二）、违约
甲方代表不能及时给出指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支绌和从支付之日计算的应支付款项的利息等），相应顺延工期，按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。
乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到招标文件、设计和规范的要求，或发生其他使合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的损失。
除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。
（三）、索赔
1、有正当索赔理由，且有索赔事件发生的有关证据；
2、索赔事件发生后28天内，向甲方代表发出要求索赔的通知；
3、甲方在接到索赔通知后28天内给予批准，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，甲方在28天内未给予答复，应视为该项索赔批准。
第三章技术规范和图纸
一、现场自然条件
（包括：现场环境、地形、地貌、水方、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等）详见地质报告。
二、现场施工条件
（包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等）具备开工条件。
三、本工程采用的技术规范
主要的规范、规程和标准：按国家有关规定执行。
四、图纸
嘉兴市建筑设计研究院有限公司设计的施工图纸。
第四章 投标文件（附件及附表）
一、人委托书（附件）
二、工程量清单报价表（附表商务）
三、总报价书各项指标表录（附表一商务）
四、投标书附录（附表二商务）
五、措施项目计价表（附表二（1）商务）
六、措施项目费用分析表（附表二（2）商务）
七、投标企业概况表（附表三技术）
八、项目经理简历表（附表四技术）
九、主要施工管理人员表（附表五技术）
十、主要施工机械设备表（附表六技术）
十一、临时设施情况表（附表七技术）
十二、项目拟分包情况表（附表八技术）
第五章评标办法
本工程按如下方法进行评标：
第一条：评标采用百分制评分法，分值分配如下：
一、技术标（32分）
1、施工组织设计（30分）；
2、技术标标书质量（2分）
二、商务标（65分）
1、投标报价（63分）
①、总报价（58分）
②、施工组织措施费费率和综合费费率（5分）
注：费率不应为负值或零。
2、商务标标书质量（2分）
三、信誉标（3分）
第二条：评分标准及操作依据：
一、技术标（21—32分）
1、施工组织设计（20—30分）
①、施工部署及现场施工组织管理机构（2.5—4分）
②、施工总平面布置（1.5—2分）
③、施工总进度计划及保证措施（2—3分）
④、劳动力配备计划（1.5—2分）
⑤、现场投入主要机械设备及检测仪器（1.5—2分）
⑥、主要材料、周转材料、构配件供应进度计划（2—3分）
⑦、主要分部分项施工方法及技术措施（2.5—4分）
⑧、质量保证体系及控制要点（2.5—4分）
⑨、安全保证体系及安全文明施工措施要点（2.5—4分）
⑩、推广运用新技术的具体内容及措施、降低成本措施（1.5—2分）
2、技术标书质量（1—2分）
标书编制的针对性、内容的准确性及装订文印质量等（1—2分）
二、商务标（65分）
1、投标报价（63分）
①、总报价（58分）
A：招标人设有标底，投标人的报价在标底总造价×98%以上时，该投标人的报价不进入评标基准价的计算权数，但仍可参与商务标的评分；当所有的投标报价都大于标底总造价的×98%以上时，招标人将重新组织招标。
B：当投标人的报价低于与各有效投标人报价（标底总造价×98%〈含〉以下范围内的报价）的算术平均值的8%以上时，评标委员会将判定其报价底于成本价，作无效标处理。
评标基准的计算公式如下：
评标基准价=有效投标人报价的算术平均值×0.98
（注：1、有效投标人报价是指标底总造价×98%〈含〉以下范围内的报价；
2、当有效投标人小于等于二家时，是否继续评标由评标委员商定。）
C：评分办法：投标报价与评标基准价相比，等于评价基准价时，得满分（58分）；每高一个百分点扣2分，依次类推，不计负分；每低一个百分点扣1分，依次类推，不计负分。
②、施工组织措施费费率和综合费率之和（5分）
评标基准价=各有效投标人报价中施工组织措施费费率和综合费用费率报价的算术平均值×0.98
评分办法：投标报价与评标基准价相比，等于评标基准价时，得满分（5分）；每高一个百分点扣0.25分，依次类推，不计负分；每低一个百分点扣0.1分，依次类推，不计负分。
例：评标基准价为10%，甲报价20%，则甲得分为5-（20-10）*0.25=2.5分。
2、商务标标书质量（1.2—2分）。
审查标书中预算是否盖章（概预算编审资格章）、漏项、计算错误等内容以及装订文印质量，每发现一项扣0.2分。
三、信誉标（3分）
对投标人及项目经理的总价评价（1—3分）。
第三条：评分分值为各评委评定的单项分值去掉一个最高分和一个最低分后是算术平均值。计算分值小数点均保留二位，按四舍五入计算，评委打分时保留1位小数，第2位小数四舍五入，计算时保留2位小数，百分数保留2位小数，凡遇增减分值不足一个档位时，使用直线插入法计算。
2006-12-21 |
|
